1. Aktuelles von A – Z
  2. Vergaberecht – Entscheidungen
  3. Vergaberecht – Literatur
  4. Baurecht – Literatur
  5. Baurecht – Rechtsprechung
  6. EDV-IT-Recht – Literatur
  7. Entscheidungen EDV-IT-Recht
  8. Schuldrechtsreformgesetz - Literatur
  9. Erste Entscheidungen zum neuen Recht - Schuldrechtsreform
  10. Wichtige zivilrechtliche Entscheidungen 2003
  11. Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB – einige Hinweise
  12. Erste Entscheidungen zum neuen Recht - Schuldrechtsreform
    LAG Hamm, Urt. V. 24.1.2003 – 10 Sa 1158/02 – nicht rechtskräftig – vgl. BAG: 9 AZR 1996/03 – Vertragsstrafen
    – Verstoß gegen § 309 Nr. 6 BGB
    LG Frankfurt, Urt. v. 20.3.2003 – 3/10 O 179/02 - NZBau 2004, 44 – Verhandlungen von 45 Stunden über Vertragstext: keine AGB auch hinsichtlich unbesprochener Klauseln (Bürgschaft auf erstes Anfordern)
  13. Wichtige zivilrechtliche Entscheidungen 2003
    BGH, Urt. 16.7.2002 – X ZR 27/01 – NJW 2002, 3323 – Forschungs- und Entwicklungsverträge
    – Einordnung in das BGB je nach Gestaltung als Dienst- oder Werkvertrag
    BGH, Urt. v. 10.10.2002 – VII ZR 315/01 - NZBau 2003, 35 – Fälligkeit des Werklohns trotz Abnahmeverweigerung bei Verlangen von Schadensersatz oder Minderung
    BGH, Urt. v. 10.9.2002 – XI ZR 305/01 – NJW 2002, 3627 – Bürgschaften und Garantien auf erstes Anfordern - Klausel in AGB des Factoringnehmers – überraschend nach § 3 AGBG – jetzt § 305 c I BGB – „Zahlung auf erstes Anfordern" bei bestrittenen Kaufpreisforderungen als „ungewöhnlich einschneidende Rechtsfolge" – hierzu auch Schmidt BauR 2002, 21.
    BGH, Urt. v. 12.3.2003 – XII ZR 18/00 – NJW 2003, 2158 - Vertragsstrafe in Geschäftsraum-Mietvertrag – Dauerschuldverhältnis – „Die Rechtsprechung zu AGB in Bauverträgen ist aber auf Dauerschuldverhältnisse wie gewerbliche Mietverträge nicht zu übertragen. Denn beim Bauvertrag verfällt eine typischerweise zeitabhängige Vertragsstrafe beim Verzug mit einer einmalig zu erbringenden Leistung. Umgekehrt kann auch nicht die Rechtsprechung (insbesondere zu Bierlieferungs- und Automatenaufstellverträgen) herangezogen werden, die sich mit festen, einmaligen Vertragstrafensumme befasst, die für Verstöße im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses vereinbart wurden. Im vorliegenden Fall ist nämlich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe von der Zeitspanne abhängig ist, innerhalb derer der Vertragspartner seine Verpflichtung zu fortlaufender Gebrauchsgewährung nicht erfüllt. In einem solchen Fall muss die Vertragsstrafe lediglich in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des mit ihr geahndeten Verstoßes stehen ....". – 500 DM pro Tag Fertigstellungsverzugs bei einer Monatsmiete von 24.840 DM (= 15.000 DM bei 30 Tagen Verzug) nicht zu beanstanden – vgl. Bau-Vertragsstrafen BGH NJW 2003, 1805 = NZBau 2003, 321 (5 % Obergrenze) = CR 2003, 647, m. Anm. v. Schneider.
    BGH, Urt. v. 12.3.2003 – XII ZR 18/00 – ZIP 2003, 1658 - Vertragsstrafe in Geschäftsraum-Mietvertrag – Dauerschuldverhältnis – „Die Rechtsprechung zu AGB in Bauverträgen ist aber auf Dauerschuldverhältnisse wie gewerbliche Mietverträge nicht zu übertragen. Denn beim Bauvertrag verfällt eine typischerweise zeitabhängige Vertragsstrafe beim Verzug mit einer einmalig zu erbringenden Leistung. Umgekehrt kann auch nicht die Rechtsprechung (insbesondere zu Bierlieferungs- und Automatenaufstellverträgen) herangezogen werden, die sich mit festen, einmaligen Vertragstrafensumme befasst, die für Verstöße im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses vereinbart wurden. Im vorliegenden Fall ist nämlich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe von der Zeitspanne abhängig ist, innerhalb derer der Vertragspartner seine Verpflichtung zu fortlaufender Gebrauchsgewährung nicht erfüllt. In einem solchen Fall muss die Vertragsstrafe lediglich in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des mit ihr geahndeten Verstoßes stehen ....". – 500 DM pro Tag Fertigstellungsverzugs bei einer Monatsmiete von 24.840 DM (= 15.000 DM bei 30 Tagen Verzug) nicht zu beanstanden – vgl. Bau-Vertragsstrafen BGH NJW 2003, 1805 = NZBau 2003, 321 (5 % Obergrenze).
    BGH, Urt. v. 16.7.2003 – VIII ZR 243/02 - NJW 2003, 2824 = ZIP 2003, 1755 – „fabrikneu" nicht gegeben, wenn das betreffende Model im Zeitpunkt des Verkaufs nicht mehr unverändert hergestellt wird
    BGH, Urt. v. 16.7.2003 – VIII ZR 274/02 - NJW 2003, 2601 – Rechtsfolgen vorbehaltloser Mietzahlung in Kenntnis des Mangels
    BGH, Urt. v. 17.12.2002 – X ZR 220/01 – NJW 2003, 886 – Unwirksame Laufzeitklausel in Wartungsvertrag für gekaufte Telefonanlage (10 Jahre)
    BGH, Urt. v. 24.10.2002 – IX ZR 355/00 - NJW 2003, 352 – Bürgschaft auf erstes Anfordern – Rückforderungsanspruch des Hauptschuldners – Wirksamkeit einer Individualvereinbarung – Darlegungs- und Beweislast für AGB-Charakter: Vertragspartner des Verwenders
    BGH, Urt. v. 24.9.2002 – KZR 10/01 - NJW 2003, 347 – Bedeutung und Wirkung von „salvatorischen Klauseln" – neue Rechtsprechung des BGH
    BGH, Urt. v. 25.6.2002 – X ZR 83/00 – NJW 2002, 3317 – Schlachthof – Abgrenzung zwischen Werkvertrag und Arbeitnehmerüberlassung
    BGH, Urt. v. 26.9.2002 – VII ZR 290/01 – NZBau 2003, 38 – Architekt – Erstellung der Genehmigungsplanung
    – Genehmigungsrisiko: Architekt schuldet eine dauerhafte genehmigungsfähige Planung – vgl.- auch OLG Nürnberg, Urt. v. 14.12.2001 – 6 U 2285/01 - NZBau 2003, 39 – Architektenhonorar bei nicht genehmigter Bauplanung
    BGH, Urt. v. 5.2.2003 – VIII ZR 111/02 – NJW 2003, 1449 – Rückforderungsansprüche (verneint) wegen überhöhtrer Stromlieferungsrechnungen gegen Stromversorger – keine Ansprüche nach § 812 BGB
    KG, Urt. v. 18.12.2001 – 7 U 247/00 - NZBau 2003, 46 – Statikerhonorar
    OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.1.2002 – 22 U 110/01 – Architekt: Vergütung nach Umplanung
    OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.11.2001 – 21 U 66/01 - NZBau 2003, 41 – Architekt – nachträgliche Vereinbarung des Honorars und Voraussetzungen
    OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.10.2001 – 22 U 75/01 - NZBau 2003, 47 – landschaftsplanerischer Begleichplan - § 43 HOAI: Kiesgrubenrekultivierungsplan
    OLG Düsseldorf, Urt. v. 31.7.2003 – 11 W 1732/03 - NJW 2003, Heft 42, X (Info) – Unwirksamkeit einer Vertragsverlängerungsklausel bei Telefonanlagen
    OLG Köln, Urt. v. 16.7.2002 – 15 U 18/02 - NJW-RR 2003, 706 – zeitgleich abgeschlossene Verträge (Automatenmiete- Wartung – unterschiedliche Kündigungsfristen – unwirksame Laufzeitklausel in einem Vertrag (Mietvertrag für Getränkeautomat: Klausel mit 54-monatiger Laufzeit (=überraschend nach § 3 AGBG – Wartungsvertrag mit sechsmonatiger Kündigungsfrist – Divergenz – Maßgeblichkeit der günstigeren Kündigungsfrist – Aufklärungspflicht des Vermieters
    OLG Köln, Urt. v. 18.1.2002 – 19 U 205/00 - NZBau 2003, 43 – Bindung des Architekten an unwirksame
    OLG München, Urt. v. 22.3.2002 – 21 U 2386/01 - NJW 2002, 3641 – Anwalt – Beratungsvertrag – Pauschalhonorar mit zu niedrigen Anwaltsgebühren – keine Nichtigkeit des Vertrags -
    OLG Oldenburg, Urt. v. 29.8.20021 – 2 U 122/01 - NZBau 2003, 40 – Prüfbarkeit der Architektenrechnung
    OLG Naumburg, Urt. v. 16.5.2002 – 7 U 50/01 - NZBau 2003, 44 – Vergleich über Architektenhonorar vor Vertragsbeendigung
  14. Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB – einige Hinweise
    Koch, Robert, Auswirkungen der Schuldrechtsreform auf die Gestaltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, WM 2002, 2217, 2173
    v. Westphalen, Friedrich, AGB-Recht im Jahr 2002, NJW 2003, 1635
    BGH, Urt. v. 23.1.2003 – I ZR 174/00 – ZIP 2003, 576 – keine stillschweigende Einbeziehung der ADSP 1998
    BGH, Urt. v. 17.12.2002 – X ZR 220/01 – NJW 2003, 886 = ZIP 2003, 533 – Telefonanlage – Laufzeitklausel – 10-jährige Laufzeit – einseitige Anpassungen
    BGH, Urt. v. 29.11.2002 – V ZR 105/02 – ZIP 2003, 535 - keine AGB-rechtliche Inhaltskontrolle städtebaulicher Verträge – Einheimischenmodell
    BGH, Urt. v. 24.01.2003 – V ZR 248/02 – ZIP 2003, 532 – Haftung für zwischen Vertragsschluss und Gefahrübergang entstehende Mängel trotz Gewährleistungsausschlusses für sichtbare und unsichtbare Mängel durch Wassereinbruch

 ~0137